Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Gelderland te Arnhem,
d.d. 9 augustus 2024 onder nummer 16/2024.
Artikel 1 Toeasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes afkomstig van Stapelbroek Interior Projects, ongeacht of de opdracht door iddel an inschrijving of aanbesteding of op een andere manier is verkregen.
1.2 Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “Stapelbroek Interior Projects” wordt bedoeld de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stapelbroek Interior Projects. B.V.
1.3 Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “Opdrachtgever” wordt bedoeld iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die Stapelbroek Interior Projects een aanvraag heeft gedaan, een opdracht heeft verstrekt of met wie een overeenkomst is gesloten.
1.4 De door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inschrijvings)voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Stapelbroek Interior Projects zijn aanvaard.
Artikel 2 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst
2.1 Offertes van Stapelbroek Interior Projects zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
2.2 Als Opdrachtgever aan Stapelbroek Interior Projects gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Stapelbroek Interior Projects uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij haar aanbieding hierop baseren.
2.3 Stapelbroek Interior Projects behoudt zich het recht voor tot het aanbrengen van kleine wijzigingen in de constructie, voor zover deze geen wezenlijke verandering in het werk tot gevolg hebben.
2.4 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Stapelbroek Interior Projects komt tot stand wanneer Opdrachtgever het aanbod van Stapelbroek Interior Projects schriftelijk heeft aanvaard. Van een aanvaarding is ook sprake als Opdrachtgever Stapelbroek Interior Projects schriftelijk of mondeling vraagt om de overeenkomst uit te voeren.
2.5 Indien geen overeenkomst tot stand komt, is Stapelbroek Interior Projects gerechtigd de met het tot stand brengen van de offerte gemoeide kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 3 Prijzen
3.1 Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
3.2 Stapelbroek Interior Projects is bevoegd extra kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever die het gevolg zijn van kostenverhogende omstandigheden inzake lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, erzekeringspremies en heffingen van overheidswege (met name belastingen).
Artikel 4 Intellectueel Eigendomsrecht
4.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Stapelbroek Interior Projects de auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en/of offertes.
4.2 Zonder schriftelijke toestemming van Stapelbroek Interior Projects mogen de door haar verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt.
4.3 De door Stapelbroek Interior Projects verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes dienen onmiddellijk aan Stapelbroek Interior Projects te worden geretourneerd, indien geen opdracht aan Stapelbroek Interior Projects wordt gegund.
4.4 Indien Opdrachtgever in strijd handelt met het bepaalde in de leden 2 of 3 van dit artikel, is hij een boete verschuldigd van tien procent van het geoffreerde bedrag. Door voldoening van deze boete gaan de eigendom en het auteursrecht niet over.
Artikel 5 Verantwoordelijkheden Opdrachtgever
5.1 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door hem verstrekte gegevens en de inhoud daarvan.
5.2 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen zorgt Opdrachtgever op straffe van vergoeding van schade en kosten ervoor dat Stapelbroek Interior Projects voorafgaand aan haar verplichtingen en daarmee tijdig kan beschikken:
a) over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen), zo nodig in overleg met Stapelbroek Interior Projects.
b) over de verstrekkingen, die de opdrachtgever volgens de overeenkomst doet.
5.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever, op straffe van vergoeding van schade en kosten, verplicht te zorgen:
a) dat de plaats, waar de te monteren zaken, materialen en/of gereedschappen opgeborgen moeten worden of waar de aflevering moet geschieden, zodanig is, dat beschadiging, in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden;
b) dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage moet geschieden, onbelemmerd en toereikend is en verder alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te doen zijn;
c) dat, indien een takel, lift of een ander transportmiddel gebruikt moet worden, deze met bediening door en voor rekening van Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken instrument dient te voldoen aan de op het moment van gebruik geldende overheidsvoorschriften. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van Opdrachtgever, tenzij schuld van de zijde van
Stapelbroek Interior Projects komt vast te staan;
d) dat (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van losse gedeelten, zo nodig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;
e) dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, is gezorgd voor elektriciteit, voldoende ventilatie, water en zo nodig verwarming;
f) dat, indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die anderen en Stapelbroek Interior Projects bij gelijktijdige uitvoering ongehinderd hun werkzaamheden kunnen verrichten;
g) dat, in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van het interieur, de bedrijfsruimte gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor het publiek gesloten is.
5.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen de volgende kostenposten voor rekening van Opdrachtgever:
a) De kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel-, of ander bouwkundig werk, van welke aard ook;
b) De kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;
c) De kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
d) De kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval.
Artikel 6 verantwoordelijkheden Stapelbroek Interior Projects
6.1 Stapelbroek Interior Projects is verplicht de werkzaamheden goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
6.2 Stapelbroek Interior Projects aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door Opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, inclusief de specificatie van de gegeven maten en materialen. Indien de verantwoordelijkheid voor het ontwerp door Opdrachtgever wordt overgedragen aan Stapelbroek Interior Projects, dient dit uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.
6.3 Stelt Opdrachtgever materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is Stapelbroek Interior Projects slechts verantwoordelijk voor een correcte verwerking en montage van deze
materialen en onderdelen, echter nimmer voor de deugdelijkheid van materialen of onderdelen zelf.
6.4 Indien het werk in regie wordt uitgevoerd, maakt Stapelbroek Interior
Projects weekrapporten op en dient zij deze in bij Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever bezwaren heeft tegen de inhoud van het weekrapport, dan stelt bij Stapelbroek Interior Projects daarvan uiterlijk binnen een week schriftelijk op de hoogte. Indien bezwaren binnen deze termijn uitblijven, wordt de inhoud van het weekrapport als juist verondersteld.
6.5 Indien sprake is van aanneming van een bouwwerk, sluiten Partijen de
werking van artikel 7:754 lid 2 BW uit.
Artikel 7 meer Werk en minder Werk
7.1 Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:
a) ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering;
b) ingeval van afwijkingen van de bedragen van stelposten;
c) ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.
7.2 Stapelbroek Interior Projects zal aan opdrachten tot wijzigingen gevolg geven, ook indien daardoor de omvang van het werk wordt vermeerderd of verminderd, zolang de totalen van de bijbetalingen en inhoudingen elk niet meer bedragen dan 15% van de aannemingssom dan wel het saldo van die ijbetalingen en inhoudingen niet meer bedraagt dan 10% van de aannemingssom.
7.3 Wijzigingen in de overeenkomst moeten schriftelijk worden overeengekomen. De afwezigheid van een schriftelijke opdracht laat
de aanspraken van Stapelbroek Interior Projects op verrekening van meer werk.
7.4 Meer werk wordt gefactureerd zodra het meer werk gereed is.
Opdrachtgever is verplicht het meer werk te betalen binnen de daarvoor overeengekomen betalingstermijn.
Artikel 8 uitvoeringsduur Werkzaamheden
8.1 Een door Stapelbroek Interior Projects afgeven termijn voor de uitvoering van het werk is indicatief en wordt niet beschouwd als fatale termijn.
8.2 Indien de termijn, waarbinnen het werk moet worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van Stapelbroek Interior Projects komende omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk tenminste twee uren, door het grootste deel van de
medewerkers of machines niet kan worden gewerkt.
8.3 Stapelbroek Interior Projects heeft recht op verlenging van de termijn
waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden of als gevolg van meer werk niet van Stapelbroek Interior Projects kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.
8.4 Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Stapelbroek Interior Projects voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed.
Artikel 9 oplevering Werkzaamheden
9.1 Het werk geldt als opgeleverd wanneer Stapelbroek Interior Projects heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en Opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt door partijen een rapport opgesteld en getekend.
9.2 Indien Stapelbroek Interior Projects heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en Opdrachtgever niet binnen 7 kalenderdagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd. beschadigingen die niet aan Stapelbroek Interior Projects zijn toe te rekenen, worden niet als opleverpunt aangemerkt.
9.3 Indien Opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, tenzij die een eventuele ingebruikneming in de weg staan.
9.4 Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal Stapelbroek Interior Projects met Opdrachtgever een nieuwe datum vereenkomen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.
9.5 Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van Opdrachtgever.
9.6 Door Stapelbroek Interior Projects erkende tekortkomingen worden zo
spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, hersteld.
Artikel 10 Levertijden en Aflevering
10.1 Een door Stapelbroek Interior Projects genoemde termijn voor de levering van goederen, zaken of producten is indicatief en wordt niet beschouwd als fatale termijn.
10.2 Stapelbroek Interior Projects zal de goederen, zaken of producten met bijbehorende documentatie niet eerder afleveren dan op de overeengekomen datum. Opdrachtgever is verplicht de goederen, zaken of producten waarvoor een order aan Stapelbroek Interior Projects is verstrekt, op de overeengekomen datum en het overeengekomen tijdstip af te nemen.
10.3 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen geschiedt levering franco op de vrachtwagen in Nederland. Kosten voor het lossen van de goederen, zaken of producten zijn bij de prijs inbegrepen. Kosten voor middelen ten behoeve van verticaal transport zijn niet inbegrepen..
10.4 Indien Opdrachtgever de afname (tijdelijk) weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen, zaken of producten worden opgeslagen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal in dat geval de (aanvullende) kosten aan
Stapelbroek Interior Projects vergoeden.
Artikel 11 Overgang Risico Producten
11.1 De risico’s ter zake van door Stapelbroek Interior Projects af te leveren goederen, zaken of producten gaan over op de Opdrachtgever op het moment van aflevering of vanaf het moment dat de goederen, zaken of producten in opslag blijven staan omdat de leverdatum door toedoen van Opdrachtgever werd gewijzigd.
11.2 Zolang Opdrachtgever de openstaande betalingsverplichting niet heeft voldaan, of daarvoor genoegzaam een zekerheid heeft gesteld, behoudt Stapelbroek Interior Projects zich de juridische eigendom van de goederen, zaken of producten voor. Opdrachtgever verplicht zich ertoe de producten duidelijk en herkenbaar te houden als eigendom van de Stapelbroek Interior
Projects. De juridische eigendom gaat over op Opdrachtgever zodra Opdrachtgever aan de verplichtingen als voornoemd jegens Stapelbroek Interior Projects heeft voldaan.
11.3 Zolang de geleverde goederen, zaken of producten nog niet volledig zijn betaald zijn, kan Opdrachtgever de goederen, zaken of producten niet doorverkopen, doorleveren of veranderen of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander overdragen of te zijner beschikking stellen. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking.
11.4 Eventuele tuss enkomst van derden moet door Opdrachtgever direct worden medegedeeld. Kosten en/of verliezen, ontstaan door het niet direct mededelen, komen ten laste van Opdrachtgever.
Artikel 12 Keuring na Aflevering Producten
12.1 Opdrachtgever zal onmiddellijk bij ontvangst van de goederen, zaken of producten alle zichtbare beschadigingen of gebreken aan de goederen, zaken of producten noteren op de transportdocumenten, met inachtneming van de geldende instructies van Stapelbroek Interior Projects of de vervoerder.
12.2 Binnen een periode van drie (3) kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van aflevering, kunnen (een deel van) de goederen, zaken of producten worden afgekeurd, indien blijkt dat niet voldaan wordt aan de overeenkomst. Indien een (deel van de) goederen, zaken of producten terecht worden afgekeurd, zal Stapelbroek Interior Projects op eigen kosten binnen een redelijke termijn nadat de mededeling van afkeuring is ontvangen overeenkomstig het verzoek
van Opdrachtgever:
a) het ontbrekende alsnog op kosten van de Stapelbroek Interior Projects afleveren, of;
b) indien zulks is verzocht, het afgekeurde ophalen, dit vervolgens repareren of vervangen en na reparatie of vervanging weer afleveren.
12.3 De gerepareerde, vervangen of alsnog afgeleverde (delen van de) goederen, zaken of producten kunnen (opnieuw) worden gekeurd. In het geval delen van de goederen, zaken of producten opnieuw worden afgekeurd dient Stapelbroek Interior Projects , indien Opdrachtgever zulks verzoekt, binnen de door Opdrachtgever gestelde redelijke termijn alsnog haar verplichtingen na te komen. Afkeuring levert geen reden op tot ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 13 Betaling
13.1 Betalingen geschieden op basis van en conform de instructies op de factuur van Stapelbroek Interior Projects.
13.2 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, hanteren partijen de volgende betalingstermijnen:
• 50% bij opdracht
• 40% bij aanvang montage
• 10% bij gereed montage dan wel ingebruikname voordat de
montage gereed is.
Indien geen montage is overeengekomen, zijn de betalingstermijnen 50% bij opdracht en 50% voor aanvang van het lossen.
13.3 Indien de overeenkomst en/of de factuur geen termijnen vermelden, geldt een termijn van maximaal 14 dagen na factuurdatum.
13.4 Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet of niet binnen de gestelde termijn voldoet, kan Stapelbroek Interior Projects de op haar rustende verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, indien en voor zover de opschorting in redelijke verhouding staat tot het verschuldigde bedrag. Daarnaast heeft Stapelbroek Interior Projects het recht vanaf het moment van verzuim een vertragingsrente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke handelsrente over het onbetaald gebleven gedeelte daarvan. Opdrachtgever is door het enkele sluiten van de overeenkomst tot slot verplicht tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten,
inclusief de administratiekosten en de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaand aan de procedure. De buitengerechtelijke incassokosten worden als volgt berekend:
| Hoofdsom (tot en met) | Toepasselijk percentage | Maximum |
| 2.500 € | 15 % over de hoofdsom | 375 € |
| 5.000 € | 375 € plus 10% over de hoofdsom – 2.500 € | 625 € |
| 10.000 € | 625 € plus 5% over de hoofdsum – 5.000 € | 875 € |
| 200.000 € | 875 € plus 1% over de hoofdsum – 10.000 € | 2.775 € |
| Boven de 200.000 € | 2.775 € plus 0,5% over de hoofdsom – 200.000 € | 6.775 € |
Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 Stapelbroek Interior Projects is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. In geval van aanneming van een bouwwerk is de Stapelbroek Interior Projects aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de Stapelbroek Interior Projects zijn toe te rekenen.
14.2 Opdrachtgever is – op straffe van verval van recht – verplicht Stapelbroek Interior Projects een vermeend gebrek binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen vier (4) weken na ontdekking te melden.
14.3 Indien Stapelbroek Interior Projects aansprakelijk is, dan is zij slechts gehouden tot vergoeding van de door de Opdrachtgever dientengevolge geleden directe materiële schade, indien en voor zover die schade niet kon worden beperkt door de Opdrachtgever. Tot directe materiële schade behoren in geen geval: alle andere vormen van gevolgschade, zoals – maar niet beperkt tot – productieverlies, bedrijfsschade (zoals omzet- of winstderving) of waardeverminde ring of verlies van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de verplichtingen door Stapelbroek Interior Projects van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.
14.4 De omvang van de door de Stapelbroek Interior Projects te vergoeden
schade is beperkt tot maximaal het bedrag van de in de overeenkomst vastgelegde prijs.
14.5 Stapelbroek Interior Projects is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het door Opdrachtgever niet in acht nemen van eventuele voorschriften van de producent of de leverancier van Stapelbroek Interior Projects.
14.6 Een rechtsvordering uit hoofde van deze overeenkomst, is niet ontvankelijk indien zij door Opdrachtgever wordt ingesteld na verloop van twee jaren na de oplevering.
Artikel 15 Ontbinding
15.1 Stapelbroek Interior Projects heeft het recht om de overeenkomst zonder schriftelijke ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te beëindigen als:
a) Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor hem uit enige met Stapelbroek Interior Projects gesloten overeenkomst voortvloeien;
b) sprake is van (een aanvraag tot): (i) faillissement, (ii) surseance van betaling, (iii) (gedeeltelijke) liquidatie of (iv) ondercuratelestelling van Stapelbroek Interior Projects of van de (rechts)persoon die zich voor de verplichtingen van
Stapelbroek Interior Projects garant heeft gesteld of zekerheid heeft verstrekt of (v) ten laste van Stapelbroek Interior Projects conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een aanmerkelijk deel van haar vermogensbestanddelen;
c) Stapelbroek Interior Projects (onderdelen van) haar onderneming of de zeggenschap daarover geheel of gedeeltelijk overdraagt, haar onderneming geheel of gedeeltelijk stillegt of de bedrijfsuitoefening geheel of
gedeeltelijk staakt;
15.2 In de gevallen, genoemd in sub a) van lid 1, is iedere vordering, welke Stapelbroek Interior Projects op Opdrachtgever heeft, direct opeisbaar.
Artikekl 16 Overmacht
16.1 Nakoming van Stapelbroek Interior Projects kan niet worden verlangd indien sprake is van overmacht.
16.2 Van overmacht aan de zijde van Stapelbroek Interior Projects is in ieder geval sprake indien Stapelbroek Interior Projects na het sluiten van de vereenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen door oorlog, oorlogsgevaar, brand voor zover deze niet door Stapelbroek Interior Projects werd veroorzaakt,
waterschade voor zover deze niet door Stapelbroek Interior Projects werd veroorzaakt, overstromingen, vorst, werkstakingen, bedrijfsbezetting, pandemieën, stremming van vervoerswegen, inen uitvoerbelemmering, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie en moeilijkheden of stagnatie in de productie van een onderneming waarvan Stapelbroek Interior
Projects producten, grondstoffen en hulpmiddelen.
16.3 Stapelbroek Interior Projects zal het intreden van een overmacht toestand schriftelijk aan Opdrachtgever melden.
16.4 Stapelbroek Interior Projects is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien een situatie uit artikel 16.2 zich zes weken of langer voordoet.
Artikel 17 Geschillen
17.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de rechtbank Gelderland te Arnhem.
